您当前位置: 首页 律师文集 工程欠款

建筑工程款被拖欠,要准备哪些证据材料?拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?

2019年9月26日  重庆建筑工程纠纷律师   http://www.wyikz.com/

文艺律师重庆建筑工程纠纷律师,现执业于重庆学苑律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件胜诉高,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

建筑工程款被拖欠,要准备哪些证据材料?

现今,施工方被拖欠工程款的现象,仍很常见。当发包人或承包人经催告后,依然没有及时或无力支付工程款的,施工方就只采取法律行动追债索偿了。但打官司就是打证据,施工方因建筑工程款被拖欠,而准备起诉索偿的,要准备哪些证据材料呢


施工方起诉追欠款要准备哪些证据材料


在实践中,通过法律途径追讨建筑工程款所需的证据材料很多,但一般要准备以下证据材料:


1、证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料,公司的是双方工商登记资料,如营业执照或工商查询资料。


2、证明建设工程合同关系成立的证据材料。如合同,会议纪要,来往邮件、信函,现场工程签证单等等一切相关的证据材料。


3、证明建设工程合同履行情况的证据材料。


工程预、决算报告;


支付工程款的付款凭证;


当事人对工程量、工程质量共同确认的证据,如工程验收、结算凭证,质检报告等。


4、提交其它诉讼相关的证据资料。如向法院提交主张赔偿金额的计算方法及计算清单等。


事实上,建筑工程纠纷涉及的因素往往比较多,尤其是对相关费用的计算,更是容易引发纠纷的热点,一般人往往是难以在既准确又能保障自身利益的前提下,通过法律处理的。要是情况复杂,涉及金额大的,建议委托律师介入处理更为保险。


此外,施工方被拖欠建筑工程款的,除了是可以起诉发包人外,还可以将承包人、分包人等相关责任人员一并起诉索偿,被告人越多,就越有可能追回欠款。


当然了,建筑工程款被拖欠的,施工方要是想通过法律途径追回欠款的,就必须准备充分的证据资料,否则即便是起诉到了法院,也不会得到法院的支持的。



拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗?

发包人拖欠工程款,是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。当承包人采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,承包人可以停工,而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。这种情况下,承包人在追讨工程欠款时,是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。


因拖欠工程款导致停工带来的损失,可依法追讨


1、建筑工程合同对这类情况有约定的,应该按照合同约定处理,承包人根据合同约定要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失。


2、建筑工程合同无约定的,承包人也可以依法要求发包人赔偿相应的损失。


合同法规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。


因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。


在实践中,因发包人拖欠工程款导致停工的,通常可以要求赔偿以下费用:


人工费。如工人窝工费和工资上涨费、外增加的人工费等。


材料费。如停工期间,由于客观原因材料价格大幅度上涨的费用。


施工机械使用费。如由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费、使用费等


分包费用。合法分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。


现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。


拖期付款的利息。


企业管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。


利润。停工造成的合理利润损失。


当发包人拖欠工程款时,承包人有权停工,但停工应该办理通知等相关手续,也有权要求发包人赔偿窝工、停工的损失,如计算实际损失存在困难或无法与发包人协商的,可以办案经验丰富的建筑工程律师协助计算追偿,必要时,亦可到法院起诉,通过法律途径追偿。